当前位置:文案大全实用文档范文大全内容页

土石方居间协议

2023-12-28 12:49:01互联网范文大全手机版

土石方居间协议 篇1

甲方:(委托方)

乙方:(被委托方,即居间方)

经双方研究决定,全权委托乙方代表陈奶善同志负责联系协调并完成了甲方与山东胶南航母基地指挥部(发包方)小口子项目建设土石方、爆破、装运平一条龙万立方合同的签订,为此,甲方郑重承诺,根据合同签订的总量,按每立方元支付给乙方(居间人)作为劳务酬金,经甲、乙双方友好协商共同达成以下协议:

一、为了保证双方利益不受损害,本着真诚合作,互惠互利的原则,甲方按发包方支付工程款的程序,按预付款和进度款一期万元,二期万元,三期万元,付给乙方。同时做到财务双方共管,甲方二章,乙方加盖一章。

二、劳务酬金为居间人税后所得,所得税由甲方统一代缴,并提供个人所得税原始票据给居间人。

三、甲方与发包方在合同执行期间发生一切经济纠纷由甲方自行协调解决,与居间人无关,居间人不承担连带责任。

四、本合同受《中华人民共和国合同法。居间合同》有关法律法规保护,如甲方不履行合同将承担相关法律责任。

五、本合同自签订之日起,甲、乙双方签字盖章即生效,在合同终止前,无论甲方公司或法人代表如何变更,该合同继续有效。

六、本合同为不可撤销合同,无论法人变更、工程转让,本公司各种变更此合同依然有效。直至甲方将全部酬金支付给所有居间人后,本合同即行终止。Www.WENAnDAQuAN.CoM

七、甲、乙双方对本合同应严格保密,不得向第三方透露。

八、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。

甲方(委托方)乙方代表:(居间人)

法人代表或负责人:身份证号:

身份证号:联系电话:

联系电话:年月日

土石方居间协议 篇2

甲方:

乙方:

甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商,依照平等自愿,等价有偿的原则达成如下协议。

一:委托事项

乙方接受甲方委托负责就土石方工程项目,引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高速公路北侧宗地削峰填谷工程建设项目方直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。

二:乙方义务

乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。

乙方承诺向甲方提供关于该工程项目的上述信息真实可靠。

三:甲方义务

甲方负责提供资质证书,营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。

如果居间成功,则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同,甲方因履行施工合同产生的权利和义务,与乙方无关。

如果居间成功,则甲方应按本合同约定。向乙方支付居间费用,如果未及时支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方承担违约金。

四:居间费用与支付方式

本项目居间费用为275万元(贰佰柒拾伍万元)。

居间费用在甲方与项目方签订正式合同后____内付清。

甲方可以转账或现金方式的方式支付。

五:合同终止

如果居间成功,付清居间费用,本合同完全履行完毕后终止。

六:其他事项

本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

甲方:乙方:

土石方居间协议 篇3

甲方(委托人):XX

联系地址:XXXXXXXX

联系电话:XXXXXX

乙方(居间人):XX

联系地址:XXXXXX

联系电话:XXXXXXXX

甲、乙双方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依等价有偿,互惠互利,平等自愿诚信合作的原则,达成如下协议:

一、委托事项

1、乙方接受甲方委托,负责就珠海机场土石方工程与业主接洽,并最终促成甲方签订该工程的专业承包施工合同。工程量1000万立方(以实际工程量为准)。每立方保证15。5元,以扣除居间费用。

二:乙方的义务

1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,并承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠,如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

三、甲方义务

1、甲方负责提供资质证书、资金证明,营业执照等相关资料;负责和承建单位进行合同谈判。

2、如果居间成功,则由甲方全面履行和承建单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的每天1%向乙方支付违约金。

四、居间报酬的结算方法、支付时间和支付方式

1、居间成功后,甲方按本项目合同每立方2。5元向乙方支付居间服务费。共2500万元人民币(税后)。

2、甲方向乙方分三次支付居间服务费用:

第一次:以双方认可的单位签订合同甲方付给乙方250万元人民币。

第二次在甲方收到第一次工程预付款后两日内支付乙方XX万元人民币。

余款按每三个月付一次,甲方按所签定的居间协议比例三次付完付给乙方。

3、甲方以现金或者转账的方式支付给乙方,乙方收取甲方的居间服务费不开发票,不承担任何税费及其它手续费。

五、居间费用的承担

1、如乙方提供的工程信息不真实,造成甲方所发生的实际费用由乙方承担,如甲方原因未签订合同造成乙方所发生的实际费用由甲方承担。

六、保密事项

1、甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

七、合同终止

1、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

2、甲、乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

八、争议解决方式

如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,提交合同签订地仲裁委员会仲裁,或直接向当地人民法院诉讼解决。

九、其他事项

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效,甲、乙双方需提供有效身份证件的复印件附后。

合同签订地:XXXX

甲方(盖章):XX

乙方(盖章):XX

法定代表人或委托代理人:XXXX年XX月XX日

法定代表人或委托代理人:XXXX年XX月XX日

土石方居间协议 篇4

甲方委托方:____________

乙方居间方:____________

根据《中华人民共和国合同法》经甲乙双方充分协商,本着平等自愿,有偿服务的原则,就甲方委托乙方居间引荐并促成签订________市________区________土石方工程项目一事,达成如下协议:

一、工程概况

1、工程名称:________市________区________区BT项目;

2、工程地点:________市________区;

3、承包性质:分包;

4、工程价格:土方工程挖运平运距1km以内合同价14元/立方米税后价,下同,土方超过1km运距及石方开炸等按照甲方与总承包方签订的分包合同规定执行。

二、委托事项

1、乙方接受甲方委托,负责上述工程引荐甲方与________建筑工程有限公司签订分包合同;

2、签订分包施工合同总价________亿元人民币。

三、乙方义务

1、真实详尽地向甲方介绍有关工程概况;

2、主动维护甲方利益,积极协调与总包方的关系。

四、甲方义务

1、及时提供全部有效的用于签订分包合同的所有手续;

2、合同签订后严格按合同进场施工,及时支付居间报酬。

五、居间报酬,支付时间和方式

1、本工程居间费按照甲方分包的工程量提取,每立方土方提取写:________元;

2、居间费支付方式,在预付款和进度款进账后甲方依据居间费比例标准支付给乙方;

3、委托方可以转账或现金方式支付;

4、居间人也可以有权委托总包方________建筑工程有限公司在承建方分包的工程款内代扣给居间人。

六、其它事项

1、本合同若发生争议,双方协商解决;协商不成可在________仲裁;

2、委托方与发包方发生的任何法律与经济纠纷均与居间方无关,居间方不承担连带责任;同时本合同不可撤销,不可更改,不因法人、代表人项目经理更改而失效;

3、本合同为甲乙双方不可撤销的内部劳务费分配承诺,与施工合同协议具有同等法律效力,甲方未经乙方同意,不得转让劳务费给第三方;

4、甲乙双方对本协议履行过程中所接触或获知的对方任何商业信息,均有永久性的保密责任与义务,任何一方因违反保密义务给另一方造成的各种损失,过错方要予以对应的全部经济赔偿并承担各项法律责任;

5、本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。

甲方章或签字:_______乙方签字:__________

身份证号:____________身份证号:____________

联系电话:____________联系电话:____________

合同签订地点:______________________________

合同签定日期:______________________________

土石方居间协议 篇5

甲方:________________

乙方:________________

甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商,依照平等自愿,等价有偿的原则达成如下协议。

一:委托事项

乙方接受甲方委托负责就土石方工程项目,引见甲方和________湖水库东侧________高速公路北侧________填谷工程建设项目方直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。

二:乙方义务

乙方必须向甲方提供有关该工程项目的________信息,乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。

乙方承诺向甲方提供关于该工程项目的________上述信息真实可靠。

三:甲方义务

甲方负责提供资质证书,营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。

如果居间成功,则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同,甲方因履行施工合同产生的权利和义务,与乙方无关。

如果居间成功,则甲方应按本合同约定。向乙方支付居间费用,如果未及时支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方承担违约金。

四:居间费用与支付方式

本项目居间费用为________万元________万元。

居间费用在甲方与项目方签订正式合同后____内付清。

甲方可以转账或现金方式的方式支付。

五:合同终止

如果居间成功,付清居间费用,本合同完全履行完毕后终止。

六:其他事项

本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

甲方:________________乙方:________________

_______年___月___日

土石方居间协议 篇6

甲方(委托人):

法定代表人或委托代理人:

身份证号码:联系电话:

乙方(受托人):联系地址:

身份证号码:联系

联系地址:

身份证号码:联系电话:

甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依据平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

一、委托事项

1、乙方接受甲方委托,负责就的土石方开挖工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的业主方直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同。

2、“居间成功”是指乙方引荐甲方和该项目的业主方直接洽谈,并最终促成甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工

合同。若甲方与业主方尚未成功签订书面的工程施工合同,则视为委托事项未完成。

二、乙方的义务

1、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬。

2、乙方在甲方与业主方进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。

三、甲方义务

1、甲方负责提供业主方要求的相关资料;并负责和业主方进行合同谈判。

2、如果居间成功,则由甲方全面履行和业主方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的30%向乙方承担违约金。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

1、甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同后,当日即付给乙方现金伍拾万元整(¥500000。00元)作为酬金。

2、本工程项目的居间费用按照每月的工程进度进行结算。

3、计算方式:甲方按照每立方米土石方提取1。0元人民币结算并提取给乙方。

4、甲方以现金的方式按月结算并支付给乙方;或以转账或汇款的方式直接把款项打到乙方指定临时指定的账户上。

五、合同终止

1、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时本合同终止。

六、争议解决方式

如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁或法院判决。

七、其他事项

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、其他未尽事宜,经双方协商一致形成的合同附件,与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式三份,所有当事人各持一份,所有当事人签字盖手印后生效。

甲方(盖章):

甲方法定代表人或委托代理人(签字盖手印):;

乙方(签字盖手印):、。

合同签订地:

合同签订日:二0一一年月日