深圳广告位租赁合同书
深圳广告位租赁合同书 篇1
甲方:
乙方:
甲、乙双方在平等自愿的情况下,经协商一致,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,签订本合同并共同遵守。
1.合作事项:乙方租赁:广告位,并支付一定的租赁费于甲方。
2.广告设置地点:,具体位置见22.1 《效果图》。
3.广告规格及广告牌制作形式::
4.权力与义务:
4.1乙方负责广告位的规划和广告牌形式的设计。
4.2乙方负责广告牌的设计、安装、维护及所产生的所有费用,和租赁期内向城市管理局缴交其规定的场地占用费。
4.3乙方建设广告牌时,不得随意加建或更改经由甲乙双方确定的广告牌尺寸、广告牌形式及广告牌的结构,以免影响建筑物结构,如因现场条件的限制,可建议可行的解决方案,与甲方协商解决。
4.4乙方在租赁期内发布的广告必须符合《中华人民共和国广告法》及相关国家法规,并承担违反《中华人民共和国广告法》及相关国家法规而产生的责任。
4.5乙方在填写广告位申请的同时需要向甲方企划部提交设计图纸,经甲方同意后方可制作安装。
4.11建设期间,甲方有责任协助乙方创造有利的施工环境,安排好场地、用电及协助沟通的人员。
4.12甲方作为建筑物业主对广告牌拥有建议权和验收权。
4.13甲方有义务监督广告牌的运作是否正常,如见不正常,即通知乙方。
5.场地租赁期20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日,
5.1完工并验收合格之日或20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日,即年时间;
5.2场地租赁管理费(含税价):xx元/年× xx年=元;即大写人民币:。
6付款方式:
6.1自工程完工并经验收合格之日起七个工作日内,乙方向甲方支付租赁费,计小写人民币:元,即大写人民币:
7.验收:
7.1广告牌完工后,由甲方、乙方委托的施工方、设计方、甲方选定的工程师或验收机构进行四方验收;
7.2验收合格后,四方各执一份验收报告留底。
8.质量保证:
8.1甲乙双方应保持密切的沟通,乙方每次的画面更换,广告牌、三面翻、电气照明系统等维护,应将情况全面如实地e-mail、电话、传真或上门通知给甲方,以令甲方有所准备;
8.2乙方须保证户外广告设置物及广告画面质量良好;如在发布期内广告画面出现破损或严重褪色,乙方应在三个工作日内将其修复或更换,并将修复或更换的情况通报甲方;如该广告牌因不可抗力的因素令发布受影响,甲方在得到市有关主管部门的认可后,按每延误一天顺延一天广告位租赁期给乙方;如该广告牌因意外暂时停止发布,乙方应及时通知甲方;如该广告牌在发布期内被政府征用,甲方应及时通知乙方,并与乙方协商后,方能答复政府,同时甲方还应配合乙方向政府办理相关费用补偿事宜,所有费用补偿金归乙方所有。
广告位场地租赁合同格式
甲方:
乙方:
甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及相关法律、法规的规定。本着互惠互利的原则,经友好协商一致订立此合同,以资共同遵守:
第一条租赁位置、期限
一、租赁位置:甲方愿将地下停车场两侧墙体空位租给乙方经营广告发布。
二、日止。
第二条租金、电费及缴费方式:
一、租金、电费:
第一年租金三万五千元,第二年租金肆万伍仟元,第三年租金伍万伍仟元。电费按商业用电计费,每度电为
二、租金、电费缴费的方式:
合同签订之日交纳第一年租金,第二年交纳时间为20xx年xx月xx日前,第三年交纳时间为20年xx月xx日前。电费每两个月缴纳一次。(本月交清前两个月所用的电费)
第三条乙方在使用墙体位置时必须保证使用用途符
合国家相关法律法规或政策要求,严格执行《xx市市容管理条例》的要求。自行办理相关手续(包括规划、城管、工商、税务、消防)等,所产生的费用均由乙方承担,并承担相关的责任。如上述手续不全导致广告发布无法经营,乙方交纳甲方的所有费用一概不退。
第四条乙方在租赁期限内,如因突发事件,消防、安全隐患以及因甲方或本项目经营整体规划调整,国家有关文件规定等原因,甲方有权要求乙方暂停使用或调整位置,必要时可要求乙方撤离租赁的位置(墙体)并终止合同,租金据实结算,且甲方不承担任何违约责任。
第五条合同到期后,乙方可以拆除属于自己投资的灯箱及相关设施,也可以按70%折旧留给甲方。(但初期制作广告设施、设备投资金额报甲方确认,墙体广告设施材质分两种:
①高档拉布灯箱广告;
②超薄灯箱广告,材质均为型材。另签订补充条款,便于后期折旧核算)如乙方需继续租赁使用,在同等的条件下乙方优先租赁,乙方续租三年后灯箱及设备无偿归于甲方所有。
第六条双方责任:
一、甲方责任:
1.提供停车场进、出口两侧位置。
2.保证施工期间及营业期间的用电,特殊情况除外。
3.配置营业期间计量电表。
二、乙方责任:
1、乙方必须严格按照《中华人民共和国广告法》的'相关规定进行广告发布,乙方提供的广告发布内容和表现形式应符合相关法律、法规的规定,如不符合相关法律、法规规定的广告内容和表现形式或侵权造成的一切经济损失和法律责任,均由乙方承担。
2、乙方有权利监督甲方履行合同约定的各项义务。
3、乙方应具备合法的经营资格,按照工商行政管理部门核准的经营范围亮证照经营。
4、乙方服从甲方的监督管理。
5、乙方承担因经营活动产生的各项税费。
6、乙方应按照各级行政管理部门的规定,本着公平合理、诚实信用的原则合法经营,不得损害国家利益及其他经营者和消费者的合法权益,并承担因违法经营造成的一切后果。出自 wwW.WeNaNDaQUaN.CoM
7、应按照甲方的要求提供有关本人或本企业的备案资料。
第七条乙方按本合同第二条第二款约定及时足额缴纳租金、电费,逾期缴纳,每逾期一天,需承担总租金3%的违约金,逾期超过15天,甲方有权单方解除合同。因此给甲方造成损失的,甲方有权要求赔偿。
第八条免责条款:如因不可抗力的因素(如火灾、地震、水灾等)或政府政策因素致使本合同无法履行,本合同可变更或提前终止,双方共同免责。
第九条争议解决方式
本合同项目条款如有发生争议时,由双方协商解决或申请有关部门调解解决、协商或调解解决不成的,任何一方可依法向甲方所在地人民法院起诉。
第十条双方对合同内容的变更或补充应采用书面形式,并由双方签字盖章作为合同附件,附件与本合同具有同等法律效力。
第十一条本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
深圳广告位租赁合同书 篇2
出租方(以下简称甲方)
承租方(以下简称乙方)
甲乙双方本着互惠互利的原则,根据《中华人民共和国广告法》及有关规定,经友好协商就乙方租用甲方 用以宣传推广事宜,达成如下一致意见并共同遵守:
一、广告的名称、位置和形式:
1. 商户名称: ;
2. 广告位置描述: ;见附图
3. 广告规格: ;
4. 广告形式: ;
二、广告样稿审核及安装
1. 商场市场部负责设计广告样稿,并保证画面内容符合《中华人民共和国广告法》的有关规定,经甲方最终审核确认后方可发布。(经甲方审核的样稿作为本合同附件二)
2. 商场市场部保证安装的广告画面平整、无破损;画面的展示效果须与甲乙双方共同确认的样稿效果一致。
3. 如商户自行制作广告画面,须市场部审批通过方可安装,商户不得擅自安装,否则商场市场部有权拆除商户广告。
三、广告发布时间及续约:
1. 甲方出租 给 乙方做广告发布,发布期限为,即从 年 月 日起至 年 月 日止;
2. 合同期满前,若乙方有在上述广告位继续发布广告的意向,应在合同期限届满前 30 天向甲方提交书面续约申请,经甲方书面同意,双方就合作具体事宜进行重新协商,并签订相应的合同。
四、广告位租赁费及支付方式:
1. 广告位租金一次性支付,上述媒体资源租赁总价格为人民币 零 元(0元整);
2. 租金采用一次性支付方式,乙方在本月 日前支付本合同的广告位租金,总金额为人民币 零 元(0元整)。乙方须到甲方指定地点以现金缴纳或以银行转账的方式缴交租金给甲方。
3. 租赁期内乙方按照实际使用的电量,以目前商业用电的收费标准向甲方交纳电费,每块广告位电费为人民币 元/块( 整),乙方需交纳电费人民币 元( 整),支付方式:纳入固定租户每月租金,每月10日与租金一起收取。画面安装费60元(陆拾元整)、每次更换画面单独收取。
4. 甲方帐户名 开户行 帐号
五、甲乙双方的权利与义务:
1. 甲方须于 年 月 日或之前向乙方发出该灯箱/广告位的交付使用通知(书面或口头),如甲方遇下列特殊原因,可延期交付该物业/场地,而不用承担任何违约责任;由不可抗力因素如:地震、山崩、潮汛、海啸、台风等造成的损失,甲方概不负责;但甲方应将延期原因通知乙方:
a) 人力不可抗拒的自然灾害或其他事故;
b) 其他非甲方所能控制的因素;?
c) 政府部门延迟批准有关文件及其他政府行为;
d) 无法预见的意外事件;
e) 为执行当地政府的法规而致的延误、停止;?
f) 因供电主管部门造成的不能供电。
2、乙方的权利义务:
(1) 乙方须保证所提供广告发布内容的合法性及在甲方上述广告位上的一切宣传推广须遵守国家有关法律法规的规定。如乙方的广告发布内容有损甲方形象或商誉,甲方有权单方面解除本合同并要求乙方赔偿相应损失及承担相关法律责任。乙方应按甲方的要求使用广告位,未经甲方同意不得对广告位进行整改或增设他物,否则甲方可以要求乙方恢复原状并赔偿损失。未经甲方同意,乙方不得随意更改该位置的广告发布内容或增加广告发布内容,更不得以任何形式转让或出租广告位,否则甲方有权终止本合同并要求乙方赔偿相应损失。
(4) 乙方保证在活动期间,遵守甲方的有关管理规定,并积极配合。
六、违约责任:如双方任一方违约导致合同解除的,须向对方支付本合同金额的30%作为违约赔偿金。
如乙方未能按时缴纳租金的,每逾期一天,应向甲方交付该月合同金额的0.2%作为迟延履行金,逾期 天的,甲方有权单方解除本合同并要求乙方赔偿违约金。
七、不可抗力条款:
1. 如因特殊或不可抗力等因素造成该广告位被损毁及不能使用时,甲乙双方应友好协商解决,乙方有权向甲方提出适当的调整。
2. 在租赁期内,如遇政府行为要求撤消广告画面而终止履行协议的(包括政府口头通知),则按广告实际发布天数计算租金,多收取的租赁费在解除协议后15个工作日内无息退还 乙方。
八、保密条款:
本报价为甲方针对乙方的优惠报价,双方都有保密义务,如单方面违反,违约方应对其 违约行为给对方造成的损失承担相应的赔偿责任。
九、以下情况视为本协议的终止、解除
1、 协议到期。
2、 经过甲乙双方协商同意解除本协议。
3、 租赁期内,因乙方在本协议约定的租赁物业、场地内从事违法犯罪或与本协议约定以外的活动,甲方有权解除本协议,甲方无须退还乙方已交付的租金和保证金。
4、 租赁期内,如乙方未征得甲方同意而单方面解除本合同,乙方除赔偿甲方的损失外,无权要求返还已交付的租金和保证金。
十、争议解决方式:
本合同未尽事宜可协商补充;合同纠纷解决方式:甲方所在地法院起诉。
第十一条 其他?
1、 本协议于双方签字并盖章之日起生效。
2、 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。
3、 未尽事宜,甲、乙双方协商解决,并另行签订补充协议,有关补充协议与本合同不可分割,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
深圳广告位租赁合同书 篇3
甲方:(出租方)深圳市_______有限公司
乙方:(承租方)深圳市____________
为明确承租方与出租方的权利和义务,经双方协商一致,签订本协议。
一、广告位位置及面积
甲方将位于深圳市___________广告位及从___________广告位出租给乙方做_______的户外广告项目使用。如乙方经营项目超出此范围,要先征得甲方同意,否则,作违约论处。
二、租赁期限
租赁期限共计贰年,甲方从20年月日起将广告位交给乙方使用,到20年月交回,出租方退回押金,合同自动解除。
乙方如有下列行为之一时,视为违约,甲方可终止合同,提前收回广告位:
1、擅自将广告位改变经营范围;
2、擅自将广告位转租、转让;
3、利用广告位进行违法犯罪活动,广告内容违反国家法律法规;
4、拖欠广告费用超过交租限期15天以上的。
三、租金及交纳期限
租金每年按_______元计算。每年月号前交清当年租金及有关费用。从20年月日起开始计租。
四、履约保证金
在该协议签订的同时,乙方应向甲方交纳履约保证金伍佰元整(以正式收据为依据),该保证金到协议期满后五个工作日,乙方将广告自行拆除,乙方清偿了有关债务并无涉及到甲方的经济纠纷,甲方退还保证金给乙方。如合同未满,因乙方违约而被提前收回广告位,或乙方要提前退还广告位,均视为乙方违约论,履约保证金作为甲方租金损失的部分补偿不予退还。
五、广告位安装及拆除
六、出租方要服从甲方的物业整体管理。
七、租赁期间的广告位修缮
乙方在使用广告位期间,必须保持广告位墙体、结构完好。若有损坏应由乙方负责维修。出租方为保证广告位的正常使用,在对承租位置进行必要的维修时,承租方应积极配合,不得阻挠施工。乙方提前退场或合同期满后所有不动产归出租方所有。
八、违约责任:
若在承租期限间,承租方造成广告位毁损;或双方损失的,承租方应负责赔偿一切损失。
九、承租方为消防安全的第一责任人,一切生产经营活动必须符合消防部门的要求,合法经营。
十、负责条件:
承租屋不可抗力原因造成房屋毁损;或双方损失的,双方可商定补救办法。
十一、争议的解决办法
本协议在执行过程中,若发生争议,双方应协商解决,协商不成,提请
仲裁机关仲裁。
十二、本合同一式两份,由出租方和承租方各执壹份,均具有同等的法律效力。
出租方(甲方)签字:承租方(乙方)签字:
联系电话:联系电话:
年 月 日 年 月 日
深圳广告位租赁合同书 篇4
甲方(出租方):
乙方(承租方):
根据《民法典》及相关法律规定,甲、乙双方就振华港湾小区广告位事宜,经协商自愿签订如下协议:
一、甲方租赁给乙方的广告位的位置:
二、租赁期限: 年 月 日起至 年 月 日止。合同满期后,若甲方继续对外租赁,乙方在同等条件下享有优先租赁权。
三、租金数额及缴纳方式:租金按 块 计算,每 块 租金为 元。共租赁广告位 块,总金额为 元整。合同签订时交清当 租金,如需续约按双方约定,合同签订时交清租金。
四、乙方负责到城建、工商、税务等相关部门办理广告发布等全部相关审批、备案等手续,并承担因此发生的一切费用。
五、广告内容的设计、制作、张贴等均由乙方负责,乙方设计制作的广告应符合市政管理等部门的要求,与市容市貌相协调,否则,由乙方负责改造,费用由乙方承担。
六、广告内容,由乙方负责审查、制作、安装、发布,但在发布前应甲方审查同意,广告内容须符合国家法律规定。因广告经营造成工商、税务、卫生、城建等部门的处罚,均有乙方自负。
七、如遇甲方改建、扩建或政府规划,甲方有权解除本合同,甲方不承担乙方的任何经济损失。预交的.租赁费,甲方按剩余的天数退还乙方。双方约定的合同条款,双方应共同遵守。
八、本合同履行过程中,如发生争议,双方应及时协商解决,如协商不成,可通过甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、本合同经双方签字或盖章后生效。本合同一式两份,甲方持一份、乙方持一份,具同等效力。
甲方:
____年____月____日
乙方:
____年____月____日
深圳广告位租赁合同书 篇5
_________大楼户外广告位租赁合同
业主名称(以下称甲方):___________________________________
广告经营者名称(以下称乙方):_____________________________
甲、乙双方在平等自愿的情况下,经协商一致,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,签订本合同并共同遵守。
一、 合作事项:乙方租赁_______大楼外墙广告位,并支付一定的租赁费于甲方。
二、 广告设置地点:_______省_______市_______县_______路_______号_______大楼外墙,具体位置见附件 《效果图》。
三、 广告规格及广告牌制作形式:
1. 靠_______一边:____米(宽)×____米(高)=______平方米,钢构架和射灯加电脑喷画;
2. 靠_______一边:____米(宽)× ____米(高)=______平方米,钢构架和射灯加电脑喷画;
3. 大楼正面:____米(宽)×____米(高)=____平方米,钢构架、三面翻和射灯加背胶喷画。
四、甲方权利与义务:权力与义务
1. 甲方有责任协助公关_____省_____市城市管理局、_____省_____市规划局等政府行政部门,令该受租赁的广告位置可按规定发布广告,及协助乙方获得该位置的广告发布权。
2. 建设期间,甲方有责任协助乙方创造有利的施工环境,安排好场地、用电及协助沟通的人员。
3. 甲方作为建筑物业主对广告牌拥有建议权和验收权。
4. 甲方有义务监督广告牌的运作是否正常,如见不正常,即通知乙方。
5. 甲方有责任在力所能及的情况下,按乙方的请求,设定有利于招商的条件或环境(如:帮助乙方收集并提供租户的联系资料;介绍租户给乙方认识;协助乙方设立招商电话等等)。
6. 甲方享有建筑物业主的权利,有责任在乙方的付款期内以书面的形式向乙方催收场地租赁费,并享有乙方付予的场地租赁费。
五、乙方权利与义务
1. 乙方负责广告位的规划和广告牌形式的设计。
2. 乙方负责广告牌的设计、建设、安装、建设所产生的所有费用,和租赁期内向城市管理局缴交其规定的场地占用费。
3. 乙方负责租赁期内广告牌、广告画面、电气照明系统等申报、安装及维护,并承担由此而产生的费用。
4. 乙方负责租赁期内广告牌的一切招商工作,所有收益归乙方所有。
5. 乙方建设广告牌时,不得随意加建或更改经由甲乙双方确定的广告牌尺寸、广告牌形式及广告牌的结构,以免影响建筑物结构,如因现场条件的限制,可建议可行的解决方案,与甲方协商解决。
6. 乙方与甲方协商并取得认可后,有权将此广告牌经营权外包给第三方,其不影响本合同的效力。
7. 乙方在租赁期内发布的广告必须符合《中华人民共和国广告法》及相关国家法规,并承担违反《中华人民共和国广告法》及相关国家法规而产生的责任。
9. 乙方承担广告牌图纸审核费(________元内)、设计费(_________元)、钢结构安装施工资质挂靠费(_________元内)、甲方工程师验收费(_________元);如在签订合同后,因图纸审核费、甲方工程师验收
费额外增加或甲方的原因而产生其它的费用,乙方无需负责。
六、场地建设期:______年______月至______年______月 ,如遇 不可抗力因素,时间相应顺延。
七、场地租赁期及租赁费:
1. 完工并验收合格之日或 20年月日(两者取早发生的时间)至 20年月日,即年时间;
2. 场地租赁管理费(含税价):_______元/年 ×_______年=____________元;即大写人民币:__________________。
八、付款方式:
1. 自工程完工并经验收合格之日起______个工作日内,乙方向甲方支付首年第一期租赁费,计小写人民币:____________元,即大写人民币:__________________;
2. ______年______月______日前后各一周内,乙方向甲方支付首年租赁费的第二期,计小写人民币:____________元,即大写人民币: ________________________;
3. ______年______月______日前后各一周内,乙方向甲方支付第二年租赁费的第一期,计小写人民币:____________元,即大写人民币:________________________;
4. ______年______月______日前后各一周内,乙方向甲方支付第二年租赁费的第二期,计小写人民币:____________元,即大写人民币:________________________;
5. 其它的租赁款支付方式,依此类推。
九、验收:
1. 广告牌完工后,由甲方、乙方委托的施工方、设计方、甲方选定的工程师或验收机构进行四方验收;
2. 验收合格后,四方各执一份验收报告留底。
十、质量保证:
1. 甲乙双方应保持密切的沟通,乙方每次的画面更换,广告牌、三面翻、电气照明系统等维护,应将情况全面如实地网络、电话、传真或上门通知给甲方,以令甲方有所准备;
2. 乙方须保证户外广告设置物及广告画面质量良好;如在发布期内广告画面出现破损或严重褪色,乙方应在15个工作日内将其修复或更换,并将修复或更换的情况通报甲方;如该广告牌因意外暂时停止发布,乙方应及时通知甲方;如该广告牌在发布期内被政府征用,甲方应及时通知乙方,并与乙方协商后,方能答复政府,同时甲方还应配合乙方向政府办理相关费用补偿事宜,所有费用补偿金归乙方所有。
3. 广告发布后每晚亮灯时间为3小时,原则上夏秋季节为20:00-23:00,冬春季节为:1900-22:00,或按天黑时间随机调整。
十一、产权关系:
1. 乙方拥有广告牌在租赁期内的产权所有权,
2. 乙方的租赁期满后,在甲方向乙方支付完广告牌的剩余价值之前,此广告牌的所有权仍归乙方所有,甲方不得擅自处理此广告牌的租赁权;在甲方向乙方支付完此广告牌的剩余价值之后,此广告牌的所有权归甲方所有,甲方处理广告牌的任何事项都与乙方无关。
3. 乙方在租赁期内和租赁期满后甲方支付剩余价值前,虽然拥有广告牌的所有权,但不能因双方的合作终止而擅自拆卸广告牌。
4. 广告牌的所有权和剩余价值的交接只由甲乙双方操作。
十二、租赁期满处理方式:
1. 待乙方的租赁期将满的半年内,甲方须以建筑物业主的身份或建筑物业主委托人的
身份及时与市城管局、市规划局等政府相关部门协商,争取此广告牌的拥有权、租赁权或支配权。
2. 乙方的租赁期满后,若甲方拥有该广告牌资源的拥有权、租赁权或支配权,应优先考虑将广告牌资源租赁权交给乙方,并保证乙方在同等条件下拥有该广告资源的优先租赁权。
3. 若乙方的租赁期满后,甲乙双方的任何一方经再三思量后,无意再继续合作下去,在没有第三方愿意承接此广告牌的.租赁权前,甲方可延迟支付此广告牌扣除折旧费后的剩余价值,但此期间不可发布任何形式的广告;在有第三方愿意承接此广告牌的租赁权后,甲方应在第三方承接此广告牌之日起的一个月内向乙方支付此广告牌扣除折旧费后的剩余价值;如甲方逾期不付给乙方,乙方有权阻止第三方承接单位发布广告。
4. 广告牌的剩余价值应由甲乙双方友好协商,或由甲乙双方认可的工程评估公司或个人评估,双方任何一方不认可的评估公司或个人评估出来的剩余价值都视作无效;如甲乙双方经友好协商和评估公司或个人的评估都无法解决的,可向当地诉讼委员会或人民法院诉讼解决。
十三、政府因素:在媒体发布期内,如因国家或地方政府的政策、法规、法令等原因,造成本合同无法继续履行或中断履行的,甲乙双方在与政府处理完相关事宜后,应顺延广告位租赁期,其善后事宜由双方友好协商解决。
十四、不可抗力:指本合同签订后发生的一方无法合理控制的、阻止并妨碍一方全部或部分履行其在本合同项目义务的任何事件,包括但不限于地震、台风、水灾、大雨、其它自然灾害、战争、罢工、骚乱、哗变等。由不可抗力因素造成本合同无法履行或延迟履行,甲乙双方应尽力消除,并可免除责任;但在不可抗力因素消除之后,双方继续履行合同,广告位租赁期也相应顺延。
十五、安全责任:在安装和租赁期内,因广告牌、广告画或广告牌的相关设备而造成人员、财产等损害,与甲方无关,应由乙方承担所有责任;在安装和租赁期以外,与此广告牌有关的任何责任、事故,都与乙方无关,其责任人为甲方。
十六、保密制度:
1. 甲乙双方应保密双方的合作关系和方式,不得向第三方透露;
2. 甲乙双方应保守合同条款的秘密,不得向任何第三方透露合同的条款。
十七、本合同自双方签章之日起生效,至租赁期结束且甲方已经支付广告牌的剩余价值之日止,如需续期,需另行签订合同。
十八、违约责任:
1. 若因乙方无故拖延工期而影响了甲方的正常营业,每逾期一天,乙方支付甲方一年场地租赁管理费的 0.3 %作违约金;
2. 如乙方未能按本合同约定的时间内支付场地租赁管理费给甲方,甲方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利,并自本合同约定的付款时间算起,每日按一年场地租赁管理费的 0.3 %向甲方支付违约金;若经甲乙双方协商后对工作一致推迟,则收款时间相应顺延;
3. 如因甲方的原因导致乙方的工期延误、合同不能履行等,乙方有权单方面终止本合同,并由甲方赔偿乙方的一切损失;
4. 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,并友好协商,办理合同终止手续,并由责任方赔偿非责任方由此造成的经济损失;
5. 甲方必须确保乙方的租赁期,不得因____大楼的业主或____大楼的承包商的变更而影响了本合同规定乙方所拥有的权益,否则视为甲方毁约,并由甲方赔偿乙方的一切损失。十九、争议或纠纷处理:在本合同履行期内,双方发生争议时,双方可采取友好协商解决或请有关部门进行调解;如当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。
二十、在合作过程中如有未尽事宜,可另行签订补充合同,并具有同等法律效率。二十一、如因甲乙双方的任何一方的变更,其责任与义务应由变更方的下一继承者承担,本合同的法律效率依然有效。
二十二、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲 方:
单位名称 (章):
单 位 地 址:
法 定 代 表 人:
委 托 代 理 人:
电 话:
开 户 银 行:
帐 号:
年 月 日
乙 方:
单位名称 (章):
单 位 地 址:
委 托 代 理 人:
电 话:
开 户 银 行:
帐 号:
年 月 日
附件
1
深圳广告位租赁合同书 篇6
甲方:
乙方:
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,经双方充分协商,就发布户外广告的有关事宜达成如下协议内容:
一、 广告租赁地址:
2块广告牌位置位于:
1:滨海大道入口
2:拉完美食城门口至商港酒店处
二、 广告类型及样式
1、 广告类型:立柱跨街钢架结构,喷绘画面,不打灯。
2、 广告样式:见原效果图。
三、 发布时间
发布时间:即从_______年_____月_____日起至_______年_____月_____日。租赁期内不经过甲方同意,乙方不得发布第三方广告,下一年甲方如需续租,拥有同等条件优先权,价格另行协商。
四、 价格及付款方式
1. 130000元/年/块,总共合计 贰拾陆万元(小写:260000)元整,租赁期内不得涨价。
2. 付款方式:每季度支付一次,本合同签订之日起7日内首付本合同总额的30%即78000元整;_______年_____月_____日前付本合同总额的25%即65000元整;_______年_____月_____日前付本合同总额的 25%即65000元整;20xx年元月10日前付本合同总额的20%即52000元整。
3. 乙方按甲方财务部要求提供正式发票。
五、 权利与义务
1.乙方全面负责广告牌安全和维护等相关问题,乙方应该对广告牌进行保险,乙方及本广告牌造成的人员、财产损失都与甲方无关,包括广告牌的发布、制作、维护过程中引起的诉讼、纠纷和赔偿等;甲方也不承担任何费用。
2.在每年度的租赁期内,本合同价格中包含一次画面喷绘和悬挂,甲方如需第二次及以上的.次数更换广告画面内容,则由甲方承担制作发布费用,签补充协议。
3.在租赁期内乙方提供的喷绘布出现自然损坏和人为损坏的,都由乙方负责维护及更换。与甲方无关。
4.如政府明文通知对本广告牌做出拆除或迁址决定的,该风险损失费用按实际发布广告的时间天数计算,单块总金额除以365天即为每天发布金额。甲乙双方遵守多退少补,不得异议。即:以撤除之日为界,,撤除之前发布的,甲方少付广告费的,甲方补足;多付的,乙方退还多余天数广告费。
5.乙方接到气象部门的有关台风预警通知的,须拆下广告画面,等气象部门撤消台风预警通知后,再另行挂起广告画面。乙方未接到气象部门的台风预警通知时,不得随意拆下广告画面。
6.因人为破坏、自然破坏和台风预警而造成不能发布广告的时间,发布的时间均顺延。
六、 违约责任
1、 甲、乙双方违反上述四、五条的,除需要按规定的金额付清外,另每天支付对方单块年总金额广告费的5%违约金。
2、 上述任何原因导致的需要重新悬挂画面的时间为7日内完成。乙方在接到甲方通知,以正当理由要求重新悬挂,乙方15天内还没重新悬挂画布的,甲方有权取消合同,并要求乙方赔偿单块总金额3倍的赔偿。
3、 合约期限内,乙方必须听从甲方工作上指导,不得损害甲方合法权益,否则甲方有权取消本合同,而不需要对乙方进行任何形式补偿。
七、 其他事项
1、 甲乙双方如在履行本协议过程中发生争议的,应先行协商解决。协商不成的,任何一方可向人民法院起诉。
2、 本协议未尽事宜,甲乙双方可另行协商,并签订补充协议,补充协议与本协议不一致的,以补充协议为准。
3、 本协议壹式两份,甲乙双方个执壹份。自双方签字盖章后生效。
甲方(盖章)乙方(盖章)
委托代理人:委托代理人:
_______年_____月_____日
深圳广告位租赁合同书 篇7
甲方(出租方):
乙方(承租方):
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲、乙双方就广告位租赁事宜,经协商自愿签订如下协议:
一、甲方租赁给乙方用于广告发布的广告位位于: 。
二、租赁期限: 年 月 日起至 年 月 日止。合同满期后,若甲方继续对外租赁,乙方在同等条件下享有优先租赁权。
三、租金数额及缴纳方式:租金按年计算,每年租金为 元。合同签订时交清当年租金,以后乙方须在每年的 月 日前缴清下一年度的租金。
四、乙方负责到城建、工商、税务等相关部门办理广告位施工建设、广告发布等全部相关审批、备案等手续,并承担因此发生的一切费用。
五、广告位的设计、制作、安装等均由乙方负责,乙方并承担一切施工和安装费用。
1、乙方设计制作的广告牌应符合市政管理等部门的要求,与市容市貌相协调,否则,由乙方负责改造,费用由乙方承担。
2、乙方必须按照抗风抗震等标准设计、制作广告牌,确保广告牌的质量与使用安全。
3、乙方应选择具有资质的设计、施工等单位进行广告牌的设计与施工安装,施工期间发生一切安全事故责任均由乙方承担,甲方不承担任何责任。
4、甲方应配合乙方的现场施工并尊重乙方的施工设计、广告悬放等决定。
六、甲方的责任和义务:
1、甲方须保证租赁物或租赁场所满足合同目的,因甲方租赁物质量原因或租赁场所不符合合同要求造成乙方不能实现承租目的的,甲方应自出现损害事由之日起 日内负责修葺,并确保乙方能尽快重新使用。
2、维修造成乙方未能进行正常广告宣传的,甲方除须根据维修时间按每日承租费用返还乙方已支付的广告费外,维修超过 日仍不能交付乙方正常使用的,还须向乙方承担合同总金额的5%作为违约金。
七、乙方责任与义务:
1、乙方负责合同期内广告牌的日常维护管理,确保牢固安全,若因广告位的设施等造成甲方或其他任何第三人的人身或财产损失,均由乙方承担全部责任。如有损坏和安全隐患的地方,由乙方及时负责修复,费用由乙方承担。
2、乙方负责合同期内因安装广告牌造成的甲方楼体顶层的房屋渗漏维修,因广告牌引发的一切责任和经济损失均由乙方自行负责。
八、广告内容:由乙方负责审查、制作、安装、发布,但在发布前应甲方审查同意,广告内容须符合国家法律规定。因广告经营造成工商、税务、卫生、城建等部门的处罚,均有乙方自负。
九、政府行为及城市改建:
1、如遇甲方改建、扩建或政府规划,甲方有权解除本合同,乙方应自行拆除广告牌,甲方不承担乙方的任何经济损失。
2、预交的租赁费,甲方按剩余的天数退还乙方。双方约定的合同条款,双方应共同遵守,任何一方出现违约,按年租赁金总额的5%赔偿违约金。
十、本合同期满或依法解除后:
1、乙方应在三日内自行拆除全部广告牌及设施,恢复原状。乙方若不愿拆除,亦可按双方协商认可的合同终止时实际使用价值(可委托有资质的评估单位评估价值)折价转让给甲方。
2、本合同履行过程中,如发生争议,双方应及时协商解决,如协商不成,可通过甲方所在地人民法院诉讼解决。
十一、本合同经双方签字或盖章后生效。本合同一式三份,甲方持二份、乙方持一份,具同等效力。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
年 月 日
深圳广告位租赁合同书 篇8
出租方(甲方):______________
承租方(乙方):______________(以工商注册登记字号为准)
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实、信用的基础上,为实现双赢,本着诚信合作,互惠互利原则,明确双方权利义务,经协商一致,达成如下协议:
第一条:甲方保证
甲方保证作为旅游景区的权利人,依法享有旅游景区广告位的使用权及出租权,所租赁不动产无抵押、不存在任何产权纠纷、争议。并承诺将属于自己名下自有和托管的所有景区全部的广告位只租赁于乙方经营,且在乙方经营期间不能再租赁任何其他公司。凡因甲方旅游景区产权、债务原因所导致的纠纷或在出租赁其他公司,均由甲方负责,由此给乙方造成的损失,均由甲方承担。
第二条:租赁物基本情况
本合同项目租赁物为旗下所有景区的广告位,广告位包括景区里面以及景区的大门以外所有的广告位。(以上简称“租赁标的”,详见附件租赁范围平面图)。所有租赁标的需满足第一的权利。乙方不承担甲方为交付合格租赁标的而对第三方的拆除补偿的费用。本合同签订前,甲方应解除之前与第三方签订的关于租赁标的所有的租赁协议及其他协议。
第三条:租赁用途
乙方用于经营景区LED屏户外传媒广告位投放及广告。
第四条:租赁期限:
租期为在乙方没有违约或解约的情况下,为永久性租赁。
第五条:租金及支付方式
5.1、经双方协商,乙方将以为甲方提供品牌宣传为租金。租赁期限内,未经双方协商一致,任何一方不得以任何理由要求调整。
5.2支付方式,乙方为甲方提供企业品牌宣传,乙方承诺在甲方旅游景区所有的LED屏每隔分钟播放秒甲方公司的品牌宣传片。
5.3广告位投放
在不损坏甲方旅游景区的景观及使用功能的前提下,乙方应请具有相应设计资质单位具具设计方案,保证材料的品质。并经甲方书面同意认可后,乙方才能在景区投放广告位。
第六条:双方权利、义务。
6.1甲方责任。
6.1.1甲方应确保其对租赁标的所有权或使用权无任何争议。若发生有关的产权纠纷或债务,概由甲方负责处理,并承担民事责任,甲方保证享有租赁标的合法的资格及权利。以及承诺将属于自己名下自有和托管的所有景区全部的广告位经营权与投放权只租赁于乙方经营,且在乙方经营期间不能再租赁任何其他公司。因上述资格及权利的瑕疵而发生任何租赁纠纷,或在把景区广告位经营权和投放权出租赁给其他公司,造成乙方的经济损失,甲方负责赔偿。
6.1.2甲方有义务协调景区环境管理部门,为乙方进行景区广告位投放创造良好环境和条件;确保乙方拥有租赁标的独立使用权和合同规定的其他权利。
6.1.3乙方的景区广告投放方案经甲方同意后,甲方不得以任何理由阻挡乙方在景区进行广告位投放工作。
6.1.4合同履行期间甲方负责租赁标的功能完备,在遵照甲方相关管理规定的前提下,确保景区景观,不能影响旅客旅游,并负责协调相关问题。
6.1.5甲方保证乙方在租赁期限内按本合同约定目的使用全部租赁标的,不受甲方或因甲方原因引起第三方的任何妨碍和干扰;租赁期限内,未经乙方同意,甲方不得擅自使用或破坏LED屏,但出于紧急需要及法律法规有特别规定的情形除外。
6.2乙方责任。
6.2.3由于乙方经营不当,造成一切灾害,人身安全等事故由乙方负责,并承担一切经济损失。
6.2.3乙方应按合同规定播放甲方的品牌宣传片。
6.2.4乙方不得实施下列行为:利用承租景区广告位进行违法活动,将所承租的景区广告位抵押或单方转租给第三方。
6.2.5乙方享有景区广告位的使用过程中使用者的合法权益。并确保使用者的合法性、安全性。使用过程中使用者按照法律规定所产生的安全责任及经济纠纷由乙方全权负责。
6.2.6乙方在景区广告投放经营期间,必须严格遵守景区管委会安全、旅游、交通、环境保护等相关管理规定。
第七条:违约责任。
7.1甲方的违约责任。
7.1.1因甲方原因造成本合同要本不能履行,或者合同目的无法实现而解除合同的,乙方有权要求甲方支付_______万元(大写:_______元整)的违约金,并另行赔偿乙方的全部损失,包括不限于乙方广告位投放、维修期间的经济损失、可得预期收益以及搬迁和寻找新的租赁景区广告位的费用、合理的律师费等。可得预期收益按照乙方最近一年的收益计算。
7.1.2乙方在广告位投放期间不为甲方提供品牌宣传。乙方不能正常营业的时间超过个月,乙方有单方解除合同的权利,不向甲方承担任何违约和赔偿责任,并要求甲方支付_______万元(大写:_______万元)的违约金,并另行赔偿乙方的全部损失,包括但不限于乙方广告位投放、维修期间的经济损失、可得预期收益以及搬迁和寻找新的景区广告位的费用、合理律师费等。
7.1.3本合同签订后,如甲方单方面解除或终止租赁合同,甲方应向乙方支付违约金_______万元(大写:_______万元),并另行支付乙方赔偿金,赔偿金包括但不限于乙方广告位投放、维修期间的经济损失、可得预期收益以及搬迁和寻找新的景区广告位的费用、合理的律师费等。乙方除有权要求甲方承担违约责任外,还可以要求合同继续履行。
7.1.4在租赁期限内,甲方将租赁标的.售卖给第三人,且第三人不可意履行本合同的,甲方应向乙方支付违约金_______万元(大写:_______万元),并另行支付乙方赔偿金,赔偿金包括但不限于乙方广告位投放、维修期间的经济损失、可得预期收益以及搬迁和寻求新的租赁景区广告位的费用,合理的律师费用。
7.1.5甲方合同有效期内未按本合同约定时间不能让乙方如期施工,每延期一日,应按照当年LED屏广告费的%向乙方支付违约金;如因此造成乙方和或第三人人身或财产损失的,甲方负责赔偿损失。
7.1.6如因甲方租赁标的在出租前已设立抵押权,因抵押权人实现抵押权发生所有权变动,导致乙方无法继续承租的,甲方应向乙方支付_______万元(大写:_______万元)的违约金,包括但不限于乙方景区广告位投放、维修期间的经济损失,可得预期收益以及搬迁和寻找新的租赁景区广告位的费用、合理的律师费等。
7.2乙方的违约责任
7.2.1乙方违反合同规定播放甲方的品牌宣传片(但因甲方未提供品牌宣传片由甲方自己承担责任),时间超过2个月,甲方有权解除合同,不向乙方承担任何违约和赔偿责任,且乙方应向甲方支付_______万元(大写:_______万元)的违约金,并另行赔偿甲方的全部损失。
7.2.2本合同签订后,如乙方原因退出该项目的合作与终止租赁合同,乙方应向甲方支付甲方赔偿金。赔偿金包括但不限于景区损失、合理的律师费等。
7.2.3在本合同期间,乙方只限权经营景区户外广告,乙方无权经营与景区广告位投放项目以为项目,同时不得将租赁标的整体以任何方式转借或设定抵押,否则应向甲方支付违约金人民币_______万元,且甲方有权要求恢复租赁标的所有要权利。
出租方(甲方):____________
法定代表人:____________
_______年_______月_______日
承租方(乙方):____________
法定代表人:____________
_______年_______月_______日
深圳广告位租赁合同书 篇9
原告:
地址: 负责人: 电话:
被告:
注册地址:
营业执照注册号: 法人代表:办公地址: 邮编:438300
联系电话:
诉讼请求:
1、判令被告支付原告欠款人民币117780.00元(其中广告位租赁欠109638.00,广告制作费欠:8142.00);
2、判令被告支付原告合同违约金人民币362796.00元;
3、判令被告抵合同款的商铺A2126合同无效,退给原告款人民币157162.00元;
4、判令被告承担原告的诉讼费。
事情和理由:
被告为了宣传公司摩尔城楼盘项目,租赁原告广告位,合同期为20xx年12月30日至20xx年12月29日,年租金为人民币246800.00元。原告广告位经营权是通过火车站公开招标合法所得,合同期内,原告认真覆行了合同约定,而被告没有按合同约定认真覆行,原告多次去被告公司找相关负责人员催讨,公司办事人及领导不见面不理睬,逃避支付
广告费,被告不覆行合同约定,严重违约,并承担合同违约一切责任后果。
最初的合同约定是以现金方式支付,根本就没有约定以商铺抵广告费,但因为被告迟迟不支付原告广告费,要求将最初合同作废重新签订新的合同,是为了达到将商铺抵部分广告费的目的,原告没有办法才同意重新签订租赁合同,新的合同约定被告以商铺抵原告部分广告款,原告多次去被告公司讨要,被告一直拖到20xx年10月13日才同意办理商铺手续(A2126)。剩下的广告款原告多次去被告催要,公司目的是想原告带人来买房将余款抵扣,原告也想了办法,但最终都无法答成。一年都过去了,被告经办人员及领导不理睬逃避支付,至今未果,故原告没有办法诉至贵法院,请求支持原告的诉讼请求,以维护原告的合法权益。
此致
申诉人:
20--
附件:
1、广告位租赁合同
2、原告广告位经营权合同
3、原告营业执照
4、原告身份证
5、抵款购房收据
深圳广告位租赁合同书 篇10
出租人(甲方):
承租人(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及其他法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就本广告位的租赁达成如下协议:
第一条 广告位基本情况
甲方租赁给乙方的LED半户外显示屏广告位的位置: 的 外立面的广告位(具体位置见附图),长约 米、高约 米,面积约为 平方米(该尺度与面积仅供参考,以实际现场施工情况为准)。
第二条 租赁期限
甲乙双方合作期内的LED半户外显示屏广告位租期为 年, 年 月 日起至 年 月 日止。合同满期后,若甲方继续对外租赁,乙方在同等条件下享有优先租赁权。
第三条 费用情况及付款方式
1、 保证金:本租赁合同自签订生效之日起三个工作日内,乙方须向甲方支付人民币 元(大写: 元整)作为合同保证金。本租赁合同期满后,如双方未续签,乙方应结清各项费用并将广告场地恢复至租赁前状态。甲方在与乙方办理完相关交接手续后10个工作日内将合同保证金一次性无息退还给乙方,该保证金未经甲方书面同意,不得与其他费用相抵。
2、 租赁费用:第一年至第三年每月租赁费用为人民币 元(大写: 元整),从第四年起在前一年租赁费用的基础上每年递增8%,直至第 年租期届满。(以下表的每月应缴租赁费用金额为准)合同从 年 月 日起计算租赁费用,租赁费用以每季度结算,按四舍五入的方式精确到个位整数。乙方应在每季度首月第 5 日前以转账的方式将当季租赁费用汇入我司指定账户(收款单位: ;银行: ;账号 )。首季租赁费用及合同保证金应自本租赁合同签订生效之日起五日内由乙方一并向甲方支付。 甲方在收到乙方租赁费用后须向乙方提供正式等额发票。
3、 电费
1) 乙方设备所使用的电费按 元/度(含电耗损费用)支付给甲方。如中华人民共和国国家发展和改革委员会或电力相关部门对电价有调整,则乙方支付甲方电费按新定电价支付。乙方付款后,甲方应开具等额有效的发票给乙方
2) 乙方须于每月第5日前按实际用电量向甲方支付上月的电费。如乙方逾期超10个工作日未支付电费,甲方有权无须事前通知单方采取停电行为,且乙方应按欠缴费用总额的5%/日从欠缴之日起向甲方计付逾期付款利息,由此产生的一切风险与损失由乙方自行承担,甲方可从乙方支付的用电押金中等额扣除。乙方结清拖欠上述欠费及利息后,必须在3个工作日内补足用电押金,否则甲方有权采取停电、停播等措施。
3) 用电押金为人民币 元(大写: 元整),应自本租赁合同签订生效之日起五日内由乙方一并向甲方支付。本合同终止或解除后,甲乙双方办理完相关交接手续并在乙方结清费用后10个工作日内,甲方将合同保证金一次性无息退还给乙方,若乙方有欠电费或未履行完毕用电义务的,甲方有权拒绝退还或抵偿因此产生的损失。
4、 共用空调冷却塔水电费:乙方须于每月第5日前按 元/月向甲方支付上月的共用空调冷却塔水电费。如乙方逾期超10个工作日未支付共用空调冷却塔水电费,甲方有权无须事前通知单方采取停止空调供冷行为,且乙方应按欠缴费用总额的5%/日从欠缴之日起向甲方计付逾期付款利息,由此产生的一切风险与损失由乙方自行承担,甲方可从乙方支付的用电押金中等额扣除。乙方结清拖欠上述欠费及利息后,必须在3个工作日内补足用电押金,否则甲方有权采取停止空调供冷等措施。
第四条 甲方权利及义务
1、 本合同有效期内,甲方不得将本合同约定的LED半户外广告显示屏广告位重复出租或是发包给乙方以外的任何第三方使用。
2、 对于乙方为安装、维护、使用、移动或清除LED半户外广告显示屏设施所需做出的一切合理安排,甲方应给予合理配合。
3、 甲方允许乙方使用场地内的电力,因此所产生的费用由乙方承担。甲方提供总电房及设备,配备 KW的用电负荷给乙方使用,但不提供电源线,乙方需自行驳接电源线。甲方因维护、设备调整等原因需要停电时,须提前1个工作日书面告知乙方。若停电时间连续超过48小时,甲方免收乙方停电时间的租赁费用。
4、 甲方同意乙方在约定场地位置内安装、修理、维护、更换户外LED半户外广告显示屏设施。屏体的安装期为20个工作日,具体安装时间提前7个工作日通知乙方。正常情况的修理、维护和升级相关设备须在甲方非营业时段(即夜晚23:00时至次日08:00时)进行,并须提前7个工作日书面通知甲方;如发生紧急情况下,乙方在事前征得甲方同意后可立即对故障合理处理。
5、 乙方经营、使用LED半户外广告显示屏及其安装、维护的设备设施,由乙方自行承担有关安全防护措施和安全生产责任,其中包括但不仅限于对第三人者的损害赔偿、对周围环境的不良影响、防盗安保等。
6、 甲方在接到乙方验收测试通知后,需在3个工作日内书面回复,或在合理的时间内派人参加乙方的LED半户外广告显示屏设备、设施的验收测试。所有相关的广告设备、设施等经甲方安全验收合格后方可投入使用,甲方出具相关验收合格文件,如乙方在续约的情况下,需要更换屏体所产生的一切费用由乙方自理。
7、 甲方应在LED半户外广告显示屏上方位置向乙方提供一个长约 米、宽约 米的空间放置空调(详见附图),甲方使用的中央空调系统是水源热泵中央空调系统,乙方需自行接入甲方的中央空调系统安装空调设备,所产生的费用由乙方自理,并每月缴付相应产生的用电费用。
8、 乙方承租该LED半户外显示屏广告位时,甲方已按现状充分向乙方解释,并将相关资料作为附件提供给乙方办理有关经营LED半户外广告显示屏之用,乙方已清楚甲方提供的广告位位置与资料实际情况,乙方自愿承担由此产生的一切后果。
9、 乙方必须按照本行政区域内相关法律法规及政策的规定,自行于 年 月 日前办妥有关设置、使用、出租及经营该LED半户外广告显示屏的一切必要手续,甲方给予充分的配合和支持,但产生的一切费用由乙方自理。乙方拒不或逾期办妥前述手续的,甲方有权选择解除合同,并不退还乙方的合同保证金,乙方已投入的资金甲方不作补偿。
10、 甲方不得干预乙方经营与运营该LED半户外广告显示屏的合法权利,LED广告显示屏发布权归乙方所有,但乙方发布有违公序良俗或可能产生不良影响的内容,甲方有权无须事前通知及予以停止发布。合约期满后,如双方不再续约的情况下,且乙方没有违约的情况下,甲方应退还租赁及电费押金给乙方。
第五条 乙方权利及义务
1、 乙方负责到城建、工商、税务等相关部门办理广告位施工建设、广告发布、经营管理等全部相关审批、备案等手续,并承担因此发生的一切费用。
2、 广告位的设计、制作、安装等均由乙方负责,乙方并承担一切施工和安装费用。乙方设计制作的半户外广告显示屏应符合市政管理等部门的要求,与市容市貌相协调,否则,由乙方负责改造,费用由乙方承担。乙方必须按照抗风抗震等标准设计、制作半户外广告显示屏,确保半户外广告显示屏的质量与使用安全,乙方的LED半户外广告显示屏设计、制作方案应经甲方书面批复同意后方可施工。乙方应选择具有资质的设计、施工等单位进行半户外广告显示屏的设计与施工安装,施工期间发生一切安全事故责任均由乙方承担,甲方不承担任何责任。
3、 乙方在安装LED半户外广告显示屏的过程中,不得破坏甲方楼房的主体及结构。乙方负责合同期内LED半户外广告显示屏的日常维护管理,确保牢固安全,若因广告位的设施等造成甲方或其他任何第三人的人身或财产损失,均由乙方承担全部责任。如有损坏和安全隐患的地方,由乙方及时负责修复,费用由乙方承担。乙方负责合同期内至该广告场地恢复到租赁前的状态时止因安装LED半户外广告显示屏造成的甲方楼体顶层的房屋渗漏维修,因该半户外广告显示屏引发的一切责任和经济损失均由乙方自行负责。
4、 乙方所安装的LED半户外广告显示屏须与投标文件中的LED半户外广告显示屏性能参数表所述的产品一致,否则,甲方有权要求乙方重新安装与投标文件一致的屏体;乙方在完成LED半户外广告显示屏结构安装施工工作时,立即以书面形式通知甲方验收,双方确定上述显示屏的完成情况。
5、 广告内容,由乙方负责审查、制作、安装、发布,但在发布前应征得甲方审查及书面同意,广告内容须符合国家法律规定。因广告经营造成工商、税务、卫生、城建等部门的处罚,均由乙方自负。甲方及甲方的关联单位若需发布广告,在同等条件下乙方应给予甲方优先权。
6、 乙方应确保其在安装施工的任何时间内(包括安装、操作、维护、维修、重新定位和清除)不会对本合同以外的任意第三方公众造成妨碍。乙方需采取一切适当安全措施,并遵守甲方安全程序和规定,甲方应协助乙方在安全情况下完成施工工作。
7、 乙方应自行承担费用使LED半户外广告显示屏设施保持处于良好的维修情况和工作状态,屏幕修复不超过24小时。如出现闲置、未有维护或更新,自甲方书面通知乙方整改24小时后仍无果的,甲方有权对乙方予以罚款,罚款金额为 元/日。逾期 10 日的仍不修复,甲方有权选择解除合同并不退还合同保证金,乙方已投入的资金与物品甲方不作补偿。
8、 播放时间和赠送播放时段:每日 时至 时之间为乙方的播放时间,其中保留15%时间段作公益及其它广告宣传,且乙方在播放时间赠送甲方不少于每日 次,每次 秒的LED广告画面,只限宣传甲方或其关联方(包括:关联公司、合作者、股东等)的品牌和形象,不得转赠其他客户或带有其它商户的商业广告和将该广告时段用作销售使用;期限直至合同期满止,不作折现扣减,以上时段甲方不能作经营收费使用。乙方拥有发布权,甲方的广告片制作由甲方自行负责,乙方不承担甲方的广告片制作及所产生的费用。
第六条 合同的解除
1、 乙方有下列情形之一的,甲方有权解除合同,且不退还乙方所支付的全部租赁费用及合同保证金:
1) 发布的广告内容违反了《中华人民共和国广告法》的相关规定的。
2) 不具有合法经营资格的,包括因违法经营被有关行政管理部门处理,其中包括:责令整改、罚款、强制拆除、查封、勒令关闭或停播、吊销、收回经营证照等行政处罚的措施。
3) 未按照约定的用途使用场地,经甲方三次书面通知未改正的。
4) 进行其他违法活动或被新闻媒体曝光造成恶劣影响的。
5) 逾期30个工作日未支付租赁费用。
6) 连续二个月未按约定提供赠送播放。
7) 严重违反甲乙双方协订的要求或拒不履行本合同所述的乙方义务。
2、 甲方因自身原因需提前解除合同的,应提前30个工作日书面通知对方,甲方须赔偿乙方相应的经济损失,赔偿数额应以剩余合同期限的分摊成本结算(不足一年的按一年计算),每年分摊成本定为 万元,若实际分摊成本不足 万元/年,应据实结算;若实际分摊成本超过 万元/年,则按 万元/年结算。举例:合同期 年,甲方已出租给乙方 年,剩余合同年限 年,按每年分摊成本剩余年期 年所得的结果为赔偿数额。
3、 乙方因自身原因需提前解除合同的,应提前30个工作日书面通知对方,甲方有权选择该LED半户外广告显示屏归甲方或要求乙方限期恢复广告位的原有样貌,除此之外,乙方应结清所有应付费用,并以剩余合同期限的为标准(不足一年的按一年计算),向甲方支付 万元/年违约金。
4、 本合同无论任何原因提前或解除的,乙方均要履行将广告位的原有样貌在3个工作日内恢复的义务(本合同另有约定的除外),特殊修复需延时的须书面形式告知甲方并经甲方同意, 逾期或拒不恢复的,甲方有权不退还合同保证金,并视为乙方放弃LED屏及其设备设施的所有权,甲方可自行处理,乙方已投入的物品与资金甲方不作补偿。
5、 如本合同广告位在申报广告时, 在相关证书文件上使用了乙方的名称,在合同到期、 解除、终止后,如甲方认为必要,乙方须无条件地配合甲方更换为甲方或甲方指定的名称,否则甲方有权不退还乙方的合同保证金。
6、 本合同任何一方发生合并、分立或变更时,均有义务立即以书面方式通知对方,并由发生合并、分立或变更后的一方继续承担本合同的权利和义务。
第七条 免责条款
因不可抗力或其他不可归责于双方的原因, 使场地不适于使用或租用时, 甲方应减收相应的租赁费用。 如果场地无法复原的,本合同自动解除,甲方应退还租赁费用保证金,双方互不承担违约责任。
第八条 续租
乙方是否有意在租赁期满后续租,都应提前90个工作日书面通知甲方,乙方逾期提交视为放弃续租。乙方依约提交通知后,甲方应在租赁期满前对是否同意续租进行书面答复。甲方同意续租的,双方应重新签订租赁合同;租赁期满前甲方未做出书面答复的,视为甲方同意续租,租期为不定期,租赁费用标准同本合同。
第九条 争议解决方式
本合同项下所发生的争议, 由双方协商解决或申请有关部门调解解决, 协商或调解解决不成的, 任何一方有权依法向当地人民法院起诉。
第十条 甲乙双方联系方式的相关内容
1. 本合同所述的“书面通知”及“书面同意”的通讯地址、收件人和联系电话约定如下:
甲方:
收件人:
联系电话:
通讯地址:
乙方: 收件人:
联系电话:
通讯地址:
2. 甲、乙双方若变更上述约定收件人、通讯电话、公司名称和通讯地址的任意一项,都必须3个工作日内以书面形式通知送达对方收件人;否则,由此产生的一切损失与风险由变更的一方自愿承担。
第十一条 其他约定事项
1、 场地在租赁期限内所有权发生变更,不影响本合同的效力。
2、 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份,甲方两份,乙方两份,具有同等的法律效力。
3、 双方对合同内容的变更或补充应采用书面形式, 并由双方签字盖章作为合同附件, 附件与本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日